Форма утверждена
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 20 декабря 2016 г. N 996/пр

Проектная декларация

«Многоквартирный жилой дом, поз. 4 на участке с кадастровым номером 53:23:7814702:1144, квартал 147, Великий Новгород»

Информация о застройщике	
Раздел 1. О фирменном наименовании (наименовании) застройщика, месте нахождения застройщика, режиме его работы, номере телефона, адресе официального сайта застройщика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и адресе электронной почты, фамилии, об имени, отчестве (если имеется) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа застройщика, а также об индивидуализирующем застройщика коммерческом обозначении	
1.1. О фирменном наименовании (наименовании) застройщика	1.1.1	Организационно-правовая форма: Хозяйственное общество (общество с ограниченной ответственностью)	
	1.1.2	Полное наименование без указания организационно-правовой формы: ДЕЛОВОЙ ПАРТНЁР	
	1.1.3	Краткое наименование без указания организационно-правовой формы: ДЕЛОВОЙ ПАРТНЁР	
1.2. О месте нахождения застройщика - адрес, указанный в учредительных документах	1.2.1	Индекс: 173015	
	1.2.2	Субъект Российской Федерации: Новгородская область	
	1.2.3	Район субъекта Российской Федерации: Нет	
	1.2.4	Вид населенного пункта: Город 	
	1.2.5	Наименование населенного пункта: Великий Новгород	
	1.2.6	Элемент улично-дорожной сети: Улица	
	1.2.7	Наименование элемента улично-дорожной сети: Прусская	
	1.2.8	Тип здания (сооружения): Дом 22	
	1.2.9	Тип помещений: Нет	
1.3. О режиме работы застройщика	1.3.1	Рабочие дни недели: с понедельника по пятницу	
	1.3.2	Рабочее время: С 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, обеденный перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут	
1.4. О номере телефона, адресе официального сайта застройщика и адресе электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 	1.4.1	Номер телефона: 8 (8162) 736-868, 63-77-77	
	1.4.2	Адрес электронной почты: office@delpart.ru 	
	1.4.3	Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": http://www.delpart.ru/ 	
1.5. О лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа застройщика 	1.5.1	Фамилия: Караулов	
	1.5.2	Имя: Михаил	
	1.5.3	Отчество: Олегович	
	1.5.4	Наименование должности: Генеральный директор	
1.6. Об индивидуализирующем застройщика коммерческом обозначении 	1.6.1	Коммерческое обозначение застройщика: ООО «ДЕЛОВОЙ ПАРТНЁР»	
Раздел 2. О государственной регистрации застройщика	
2.1. О государственной регистрации застройщика	2.1.1	Индивидуальный номер налогоплательщика: 5321065062	
	2.1.2	Основной государственный регистрационный номер: 1025300788853 	
	2.1.3	Год регистрации: 1998	
Раздел 3. Об учредителях (участниках) застройщика, которые обладают пятью и более процентами голосов в органе управления этого юридического лица, с указанием фирменного наименования (наименования) юридического лица - учредителя (участника), фамилии, имени, отчества физического лица - учредителя (участника), а также процента голосов, которым обладает каждый такой учредитель (участник) в органе управления этого юридического лица	
3.1. Об учредителе - юридическом лице, являющемся резидентом Российской Федерации 	3.1.1	Организационно-правовая форма	
	3.1.2	Фирменное наименование (полное наименование) без указания организационно-правовой формы	
	3.1.3	Индивидуальный номер налогоплательщика	
	3.1.4	% голосов в органе управления	
3.2. Об учредителе - юридическом лице, являющемся нерезидентом Российской Федерации 	3.2.1	Фирменное наименование организации	
	3.2.2	Страна регистрации юридического лица	
	3.2.3	Дата регистрации	
	3.2.4	Регистрационный номер	
	3.2.5	Наименование регистрирующего органа	
	3.2.6	Адрес (место нахождения) в стране регистрации	
	3.2.7	% голосов в органе управления	
3.3. Об учредителе - физическом лице 	3.3.1	Фамилия: Караулов	
	3.3.2	Имя: Михаил 	
	3.3.3	Отчество: Олегович	
	3.3.4	Гражданство: Гражданин Российской Федерации	
	3.3.5	Страна места жительства: Российская Федерации	
	3.3.6	% голосов в органе управления: Сто (100) процентов	
Раздел 4. О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации, с указанием места нахождения указанных объектов недвижимости, сроков ввода их в эксплуатацию	
4.1. О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации 	4.1.1	Вид объекта капитального строительства: Многоквартирный жилой дом позиция 2	
	4.1.2	Субъект Российской Федерации: Новгородская область	
	4.1.3	Район субъекта Российской Федерации: Нет	
	4.1.4	Вид населенного пункта: Город	
	4.1.5	Наименование населенного пункта: Великий Новгород	
	4.1.6	Элемент улично-дорожной сети: Бульвар	
	4.1.7	Наименование элемента улично-дорожной сети: Старорусский	
	4.1.8	Тип здания (сооружения): Дом 52	
	4.1.9	Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение: Псковский Квадрат	
	4.1.10	Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию: 31.12.2014 г. 	
	4.1.11	Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: 30.07.2014 г.	
	4.1.12	Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: RU53301000-25	
	4.1.13	Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: Администрация Великого Новгорода	
4.1. О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации
4.1.1
Вид объекта капитального строительства: Многоквартирный жилой дом, позиция 3, ул. Речная, д. 2, 147 квартал, Великий Новгород 

4.1.2
Субъект Российской Федерации: Новгородская область

4.1.3
Район субъекта Российской Федерации: Нет

4.1.4
Вид населенного пункта: Город

4.1.5
Наименование населенного пункта: Великий Новгород

.1.6
Элемент улично-дорожной сети: Улица

4.1.7
Наименование элемента улично-дорожной сети: Речная

4.1.8
Тип здания (сооружения): Дом 2

4.1.9
Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение: Псковский Квадрат

4.1.10
Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию: 31.12.2014 г. 

4.1.11
Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: 26.09.2014 г.

4.1.12
Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: RU53301000-45

4.1.13
Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: Администрация Великого Новгорода

4.1. О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации 
4.1.1
Вид объекта капитального строительства: Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями магазинов и офисов на участке с кадастровым номером 53:23:7814704:147, 147 квартал, Великий Новгород

4.1.2
Субъект Российской Федерации: Новгородская область

4.1.3
Район субъекта Российской Федерации: Нет

4.1.4
Вид населенного пункта: Город

4.1.5
Наименование населенного пункта: Великий Новгород

4.1.6
Элемент улично-дорожной сети: Улица

4.1.7
Наименование элемента улично-дорожной сети: Псковская

4.1.
Тип здания (сооружения): Дом 31/1

4.1.9
Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение: Нет

4.1.10
Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию: 31.12.2014 г. 

4.1.11
Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: 08.12.2014 г.

4.1.12
Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: RU53301000-66

4.1.13
Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: Администрация Великого Новгорода

4.1. О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации
4.1.1
Вид объекта капитального строительства: Многоквартирный жилой дом, позиция 6

4.1.2
Субъект Российской Федерации: Новгородская область

.1.3
Район субъекта Российской Федерации: Нет

4.1.4
Вид населенного пункта: Город

4.1.5
Наименование населенного пункта: Великий Новгород

4.1.6
Элемент улично-дорожной сети: Улица

4.1.7
Наименование элемента улично-дорожной сети: Речная

4.1.8
Тип здания (сооружения): Дом 4

4.1.9
Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение: Псковский Квадрат

4.1.10
Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию: 31.12.2014 г.

41.11
Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: 12.12.2014 г.

4.1.12
Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: RU53301000-69

4.1.13
Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: Администрация Великого Новгорода

4.1. О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации 
4.1.1
Вид объекта капитального строительства: Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями магазинов позиция 10, ул. Речная, д. 8, 147 квартал, Великий Новгород
Вид объекта капитального строительства <10>

4.1.2
Субъект Российской Федерации: Новгородская область
Субъект Российской Федерации

4.1.3
Район субъекта Российской Федерации: Нет
Район субъекта Российской Федерации

4..4
Вид населенного пункта: Город
Вид населенного пункта <1>

4.1.5
Наименование населенного пункта: Великий Новгород
Наименование населенного пункта

4.1.6
Элемент улично-дорожной сети: Улица
Элемент улично-дорожной сети <2>

4.1.7
Наименование элемента улично-дорожной сети: Речная
Наименование элемента улично-дорожной сети

4.1.8
Тип здания (сооружения): Дом 8
Тип здания (сооружения) <2>

4.1.9
Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение: Псковский Квадрат
Идивиуалиирующее объект, группу объектов кпитального строительства коммерческое обозначение

4.1.10
Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию: 31.12.2014 г. 
Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию

4.1.11
Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: 26.12.2014 г.
Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию <11>

4.1.12
Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: RU53301000-74
Номер разрешения на ввод объекта кпитального строительства в эксплуатацию

4.1.13
Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: Администрация Великого Новгорода
Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию

4.1. О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации
4.1.1
Вид объекта капитального строительства: Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями магазинов и офисов, позиция 9
Вид объекта капитального строительства <10>

4.1.2
Субъект Российской Федерации: Новгородская область
Субъект Российской Федерации

4.1.3
Район субъекта Российской Федерации: Нет
Район субъекта Российской Федерации

4.1.4
Вид населенного пункта: Город
Вид населенного пункта <1>

4.1.5
Наименование населенного пункта: Великий Новгород
Наименование населенного пункта

4.1.6
Элемент улично-дорожной сети: Улица
Элемент улично-дорожной сети <2>

4.1.7
Наименование элемента улично-дорожной сети: Каберова-Власьевская
Наименование элемента улично-дорожной сети

4.1.8
Тип здания (сооружения): Дом 80
Тип здания (сооружения) <2>

4.1.9
Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение: Псковский Квадрат
Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение

4.1.10
Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию: 31.12.2015 г. 
Соквоа объект капиталного строительства в эксплатацию

4.1.11
Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: 03.06.2015 г.
Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию <11>

4.1.12
Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: 53-301-15-2015
Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатаию

4.1.13
Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: Администрация Великого Новгорода
Орган, выдавший разрешение на ввод объекта апитального строительства в эксплуатацию

4.1. О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации 
4.1.1
Вид объекта капитального строительства: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями офисов и магазинов, позиция 1
Вид объекта капитального строительства <10>

41.2
Субъект Российской Федерации: Новгородская область
Субъект Российской Федерации

4.1.3
Район субъекта Российской Федерации: Нет
Район субъекта Российской Федерации

4.1.4
Вид населенного пункта: Город
Вид населенного пункта <1>

4.1.5
Наименование населенного пункта: Великий Новгород
Наименование населенного пункта

4.1.6
Элемент улично-дорожной сети: Улица
Элемент улично-дорожной сети <2>

4.1.7
Наименование элемента улично-дорожной сети: Псковская
Наименование элемента улично-дорожной сети

4.1.8
Тип здания (сооружения): Дм 56
Тип здания (сооружения) <2>

41.9
Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение: Заречный
Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение

4.1.10
Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию: 31.12.2015 г. 
Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию

4.1.11
Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: 14.08.2015 г.
Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию <11>

4.1.12
Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: 53-RU53301000-31-2015
Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию

4.1.13
Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: Администрация Великого Новгорода
Орган, выдавший разрешение на вво объекта капитального строительства в эксплуатацию

4.1. О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации 
41.1
Вид объекта капитального строительства: Многоквартирный жилой дом позиция 7, ул. Речная, д. 6, 147 квартал, Великий Новгород
Вид объекта капитального строительства <10>

4.1.2
Субъект Российской Федерации: Новгородская область
Субъект Российской Федерации

4.1.3
Район субъекта Российской Федерации: Нет
Рйон убека РоссийскойФедерации

4.1.4
Вид населенного пункта: Город
Вид населенного пункта <1>

4.1.5
Наименование населенного пункта: Великий Новгород
Наименование населенного пункта

41.6
Элемент улично-дорожной сети: Улица
Элемент улично-дорожной сети <2>

4.1.7
Наименование элемента улично-дорожной сети: Речная
Наименование лемента улчно-дороной сети

4.1.8
Тип здания (сооружения): Дом 6
Тип здания (сооружения) <2>

4.1.9
Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение: Псковский Квадрат
Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначене

4.1.10
Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию: 31.12.2015 г. 
Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию

4.1.11
Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: 05.10.2015 г.
Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию <11>

4.1.12
Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: 53-RU53301000-36-2015
Номер разрешения на ввод объекта капитальног строительства в эксплуатацию

4.1.13
Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: Адмнистрация Великого Новгорода
Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию

4.1. О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации
4.1.1
Вид объекта капитального строительства: Многоквартирный жилой дом, позиция 1, ул. Луговая, д. 3, 147 квартал, Великий Новгород
Вид объекта капитального строительства <10>

4.1.2
Субъект Российской Федерации: Новгородская область
Сбъект Российскойедерации

4.1.
Район субъекта Российской Федерации: Нет
Район субъекта Российской Федерации

4.1.4
Вид населенного пункта: Город
Вид населенного пункта <1>

4.1.5
Наименование населенного пункта: Великий Новгород
Наименование населенного пункта

4.1.6
Элемент улично-дорожной сети: Улица
Элемент улично-дорожной сети <2>

4.1.
Наименование элемента улично-дорожной сети: Луговая
Наименование элемента улично-дорожной сети

4.1.8
Тип здания (сооружения): Дом 3
Тип здания (сооружения) <2>

4.1.9
Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение: Псковский Квадрат
Идивидуализирующее объект,группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение

4.1.10
Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию: 31.12.2015 г. 
Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию

4.1.1
Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: 13.11.2015 г.
Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию <11>

4.1.12
Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: 53-RU53301000-49-2015
Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию

4.1.13
Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: Администрация Великого Новгорода
Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитальноо строительства в эксплуатацию

4.1. О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации
4.1.1
Вид объекта капитального строительства: Многоквартирный жилой дом позиция 5, ул. Луговая, д. 5, корп. 1, 147 квартал, Великий Новгород 
Вид объекта капитального строительства <10>

4..2
Субъект Российской Федерации: Новгородская область
Сбъект Российской Федерации

4.1.3
Район субъекта Российской Федерации: Нет
Район субъекта Российской Федерации

4.1.4
Вид населенного пункта: Город
Вид населенного пункта <1>

4.1.5
Наименование населенного пункта: Великий Новгород
Наименование населенног пункта

.1.
Элемент улично-дорожной сети: Улица
Элемент улично-дорожной сети <2>

4.1.7
Наименование элемента улично-дорожной сети: Луговая
Наименование элемента улично-дорожной сети

4.1.8
Тип здания (сооружения): Дом 5 корпус 1
Тип здания (сооружения) <2>

4.1.9
Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение: Псковский Квадрат
Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение

4.1.10
Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию: 31.12.2015 г. 
Сок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию

4.1.11
Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: 23.12.2015 г.
Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию <11>

4.1.12
Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: 53-RU53301000-61-2015
Номер разреения на ввод оъекта капитальогостроиельства в экплуатацию

4.1.13
Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: Администрация Великого Новгорода
Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию

4.1. О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации
4.1.1
Вид объекта капитального строительства: Многоквартирный жилой дом позиция 4, ул. Луговая, д. 5, 147 квартал, Великий Новгород
Вид объекта капитального строительства <10>

4.1.2
Субъект Российской Федерации: Новгородская область
Субъект Российской Федерации

4.1.3
Район субъекта Российской Федерации: Нет
Район субъекта Российской Федерации

4.14
Вид населенного пункта: Город
Вид населенного пункта <1>

.1.5
Наименование населенного пункта: Великий Новгород
Наименование населенного пункта

4.1.6
Элемент улично-дорожной сети: Улица
Элемент улично-дорожной сети <2>

4.1.7
Наименование элемента улично-дорожной сети: Луговая
Наименование элемента улично-дорожной сети

4..
Тип здания (сооружения): Дом 5
Тип здания (сооружения) <2>

4.1.9
Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение: Псковский Квадрат
Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение

4.1.10
Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию: 30.06.2016 г. 
Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию

4.1.11
Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: 31.03.2016 г.
Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию <11>

4.1.12
Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: 53-RU53301000-4-2016
Номер разрешения на ввод объекта капитального строитлства в эксплуатацию

4.1.13
Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: Администрация Великого Новгорода
Оргн, выдавший разрешениеа ввод объекта капиального строительства в эксплуатацию

4.1. О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации
4.1.1
Вид объекта капитального строительства: Застройка 1-ой очереди части 28 квартала, Великий Новгород. Многоквартирный жилой дом, поз. 6
Вид объекта капитального строительства <10>

4.1.2
Субъект Российской Федерации: Новгородская область
Субъект Российской Федерации

4.1.3
Район субъекта Российской Федерации: Нет
Район субъекта Российской Федерации

4.1.4
Вид населенного пункта: Город
Вид населенного пункта <1>

4.1.5
Наименование населенного пункта: Великий Новгород
Наименование населенного пункта

4.1.6
Элемент улично-дорожной сети: Улица
Элемент улично-дорожной сети <2>

4.1.7
Наименование элемента улично-дорожной сети: Маловишерская
Наименование элемента улично-дорожной сети

4.1.8
Тип здания (сооружения): Дом 5
Тип здания (сооружения) <2>

41.9
Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение: Нет
Индивидуализирущее обект, группу объектв каитального строителства коммерческое обознаение

4.1.10
Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию: 31.03.2016 г. 
Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию

4.1.11
Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: 03.03.2016 г.
Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию <11>

.1.2
Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: 53-RU53301000-3-2016
Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию

4.1.13
Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: Администрация Великого Новгорода
Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитальногостроитеьства в эксплуатацию

4.1. О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации
4..1
Вид объекта капитального строительства: Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями магазинов, позиция 8, ул. Луговая, д. 7, 147 квартал, Великий Новгород
Вид объекта капитального строительства <10>

4..2
Субъект Российской Федерации: Новгородская область
Субъект Росийской Федерации

4.1.3
Район субъекта Российской Федерации: Нет
Район субъекта Российской Федерации

4.1.4
Вид населенного пункта: Город
Вид населенного пункта <1>

4.1.5
Наименование населенного пункта: Великий Новгород
Наименование населенного пункта

4.1.6
Элемент улично-дорожной сети: Улица
Элемент улично-дорожной сети <2>

4.1.7
Наименование элемента улично-дорожной сети: Луговая
Наименование элемента улично-дорожной сети

4.1.8
Тип здания (сооружения): Дом 7
Тип здания (сооружения) <2>

4.1.9
Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение: Псковский Квадрат
Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение

4.1.10
Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию: 30.06.2016 г. 
Срок ввода объета капитального строительсва вэксплуатацию

4.1.11
Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: 27.05.2016 г.
Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию <11>

4.1.12
Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: 53-RU53301000-9-2016
Номер разрешения на ввод обекта капитального строитеьтва в эксплуатацию

4.1.13
Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: Администрация Великого Новгорода
Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию

4.1. О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации
4.1.1
Вид объекта капитального строительства: Многоквартирный жилой дом, позиция 4, ул. Лени Голикова, 15 квартал. Великий Новгород
Вид объекта капитального строительства <10>

4.1.2
Субъект Российской Федерации: Новгородская область
Субъект Российской Федерации

4.1.3
Район субъекта Российской Федерации: Нет
Район субъекта Российской Федерации

4.1.
Вид населенного пункта: Город
Вид населенного пункта <1>

4.1.5
Наименование населенного пункта: Великий Новгород
Наименоваие наеленного пункта

4.1.6
Элемент улично-дорожной сети: Улица
Элемент улично-дорожной сети <2>

.1.7
Наименование элемента улично-дорожной сети: Лёни Голикова
Наименование элемента улично-дорожной сети

4.1.8
Тип здания (сооружения): Дом 3
Тип здания (сооружения) <2>

41.9
Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение: Нет
Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение

4.1.10
Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию: 31.12.2017 г. 
Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию

41.11
Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: 29.07.2016 г.
Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию <11>

4.1.12
Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: 53-RU53301000-23-2016
Номер разрешения а ввод объекта капитального строительста в экплуатацию

4.1.13
Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: Администрация Великого Новгорода
Орган, выдавший рзрешение на ввод объект капитаьного строительства в экспуатаци

4.1. О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации
4.1.1
Вид объекта капитального строительства: Многоквартирный жилой дом, позиция 2, 152 Квартал, Великий Новгород
Вид объекта капитального строительства <10>

4.1.2
Субъект Российской Федерации: Новгородская область
Субъект Российской Федерации

4.1.3
Район субъекта Российской Федерации: Нет
Районсубъекта Российской Фдерации

4.1.4
Вид населенного пункта: Город
Вид населенного пункта <1>

4.1.5
Наименование населенного пункта: Великий Новгород
Наименование населенного пункта

4.1.6
Элемент улично-дорожной сети: Улица
Элемент улично-дорожной сети <2>

4.1.7
Наименование элемента улично-дорожной сети: Псковская
Наименование элемента улично-орожной сети

41.8
Тип здания (сооружения): Дом 56 корпус 1
Тип здания (сооружения) <2>

4.1.9
Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение: Заречный
Идивидуализирующее объет, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение

4.1.1
Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию: 31.12.2016 г. 
Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию

4.1.11
Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: 30.09.2016 г.
Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию <11>

4.1.12
Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: 53-RU53301000-35-2016
Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию

4.1.13
Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: Администрация Великого Новгорода
Орган, вдавший разршение на ввод объетакапитального стротельства в эсплуатацию

4.1. О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации
4.1.1
Вид объекта капитального строительства: Комплексное освоение земельного участка в 147 квартале Великого Новгорода. Многоквартирный жилой дом экономического класса, поз. 1
Вид объекта капитального строительства <10>

4.1.2
Субъект Российской Федерации: Новгородская область
Субъект Российской Феерации

.13
Район субъекта Российской Федерации: Нет
Район субъекта Российской Федерации

4.1.4
Вид населенного пункта: Город
Вид населенного пункта <1>

4.1.5
Наименование населенного пункта: Великий Новгород
Наименование населенного пункта

4.1.6
Элемент улично-дорожной сети: Улица
Элемент улично-дорожной сети <2>

4.1.7
Наименование элемента улично-дорожной сети: Озерная
Наименование элемента улично-дорожной сети

4.1.8
Тип здания (сооружения): Дом 14
Тип здания (сооружения) <2>

4.1.9
Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение: Радуга
Индивидуализирующе объект, группу объеков капитального строительства коммерческое обозначение

41.10
Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию: 30.06.2017 г. 
Срок ввода объекта капитального строительства в эксплатацию

4.1.11
Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: 30.12.2016 г.
Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию <11>

4.1.12
Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: 53-RU53301000-53-2016
Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию

4.1.13
Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: Администрация Великого Новгорода
Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию

4.1. О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации 
4.1.1
Вид объекта капитального строительства: Комплексное освоение земельного участка в 147 квартале Великого Новгорода. Многоквартирный жилой дом экономического класса, поз. 2
Вид объекта капитального строительства <10>

4.1.2
Субъект Российской Федерации: Новгородская область
Субъект Российской Федерации

4.1.3
Район субъекта Российской Федерации: Нет
Район субъекта Российской Федерации

.1.4
Вид населенного пункта: Город
Вид населенного пункта <1>

4.15
Наименование населенного пункта: Великий Новгород
Наименование наеленного пункта

4.1.6
Элемент улично-дорожной сети: Улица
Элемент улично-дорожной сети <2>

4.1.7
Наименование элемента улично-дорожной сети: Озерная
Наименование элемента улично-дорожной сети

4.1.8
Тип здания (сооружения): Дом 14, корпус 1
Тип здания (сооружения) <2>

4.1.9
Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение: Радуга
Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение

4.1.10
Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию: 30.06.2017 г. 
Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию

4.1.11
Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: 30.12.2016 г.
Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию <11>

4.1.12
Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: 53-RU53301000-58-2016
Номер разрешения наввод объекта капитального строительства в эксплуатацию

4.1.13
Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: Администрация Великого Новгорода
Орган, выдавший разреение на вод объекта капитального сроительства в эксплуатацию

Раздел 5. О членстве застройщика в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и о выданных застройщику свидетельствах о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также о членстве застройщика в иных некоммерческих организациях (в том числе обществах взаимного страхования, ассоциациях), если он является членом таких организаций и (или) имеет указанные свидетельства	
5.1. О членстве застройщика в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и о выданных застройщику свидетельствах о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	5.1.1	Полное наименование саморегулируемой организации, членом которой является застройщик, без указания организационно-правовой формы:
ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	
	5.1.2	Индивидуальный номер налогоплательщика саморегулируемой организации, членом которой является застройщик: 7838029642  	
	5.1.3	Номер свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: №0216.05-2009-5321065062-С-003	
	5.1.4	Дата выдачи свидетельства о допуске к работам которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 31.05.2012 г.	
	5.1.5	Организационно-правовая форма некоммерческой организации, членом которой является застройщик: ассоциация 	
5.2. О членстве застройщика в иных некоммерческих организациях 	5.2.1	Полное наименование некоммерческой организации, членом которой является застройщик, без указания организационно-правовой формы	
	5.2.2	Индивидуальный номер налогоплательщика некоммерческой организации	
Раздел 6. О финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату	
6.1. О финансовом результате текущего года, о размерах кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату 	6.1.1	Последняя отчетная дата: 30.09.2016 г.	
	6.1.2	Размер чистой прибыли (убытков) по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности: 21  900,00 тыс. руб.	
	6.1.3	Размер кредиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности: 296  700,00 тыс. руб.	
	6.1.4	Размер дебиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности: 142  500,00 тыс. руб.	
Раздел 7. Декларация застройщика о соответствии застройщика требованиям, установленным частью 2 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", а также о соответствии заключивших с застройщиком договор поручительства юридических лиц требованиям, установленным частью 3 статьи 15.3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"	
7.1. О соответствии застройщика требованиям, установленным частью 2 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"	7.1.1	Размер уставного (складочного) капитала застройщика установленным требованиям: (не подлежит заполнению в соответствии с Приказ ом Минстроя России от 20.12.2016 N 996/пр "Об утверждении формы проектной декларации", прим. 15)	
	7.1.2	Процедуры ликвидации юридического лица - застройщика Не проводятся	
	7.1.3	Решение арбитражного суда о введении одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), в отношении юридического лица – застройщика: отсутствует	
	7.1.4	Решение арбитражного суда о приостановлении деятельности в качестве меры административного наказания юридического лица – застройщика: отсутствует	
	7.1.5	В реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, сведения о юридическом лице - застройщике (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица) в части исполнения им обязательств, предусмотренных контрактами или договорами, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства или организации таких строительства, реконструкции и капитального ремонта либо приобретение у юридического лица жилых помещений: отсутствуют	
	7.1.6	В реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", сведения о юридическом лице - застройщике (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица) в части исполнения им обязательств, предусмотренных контрактами или договорами, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства или организации таких строительства, реконструкции и капитального ремонта либо приобретение у юридического лица жилых помещений:  отсутствуют	
	7.1.7	В реестре недобросовестных участников аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, ведение которого осуществляется в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации, сведения о юридическом лице - застройщике (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица): отсутствуют	
	7.1.8	Недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов застройщика, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, у юридического лица – застройщика: отсутствует	
	7.1.9	Заявление об обжаловании указанных в пункте 7.1.8 недоимки, задолженности застройщиков в установленном порядке	
	7.1.10	Решение по указанному в пункте 7.1.9 заявлению на дату направления проектной декларации в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 	
	7.1.11	Судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята) у лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа застройщика, и главного бухгалтера застройщика или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета застройщика: отсутствует	
	7.1.12	Наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в сфере строительства, реконструкции объектов капитального строительства или организации таких строительства, реконструкции и административное наказание в виде дисквалификации в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа застройщика, и главного бухгалтера застройщика или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета застройщика: отсутствуют	
7.2. О соответствии заключивших с застройщиком договор поручительства юридических лиц требованиям, установленным частью 3 статьи 15.3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (не подлежит заполнению в соответствии с Приказ ом Минстроя России от 20.12.2016 N 996/пр "Об утверждении формы проектной декларации", прим. 15)	7.2.1	Размер суммы полностью оплаченных уставного капитала застройщика, уставных (складочных) капиталов, уставных фондов поручителя или сопоручителей по заключенному договору поручительства с таким застройщиком и уставных (складочных) капиталов, уставных фондов иных застройщиков, также заключивших с указанными поручителем или сопоручителями другой договор поручительства (далее - юридическое лицо - поручитель), установленным требованиям 	
	7.2.2	Процедуры ликвидации юридического лица - поручителя 	
	7.2.3	Решение арбитражного суда о введении одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), в отношении юридического лица - поручителя 	
	7.2.4	Решение арбитражного суда о приостановлении деятельности в качестве меры административного наказания юридического лица - поручителя 	
	7.2.5	В реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, сведения о юридическом лице - поручителе (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица) в части исполнения им обязательств, предусмотренных контрактами или договорами, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства или организации таких строительства, реконструкции и капитального ремонта либо приобретение у юридического лица жилых помещений 	
	7.2.6	В реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", сведения о юридическом лице - поручителе (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица) в части исполнения им обязательств, предусмотренных контрактами или договорами, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства или организации таких строительства, реконструкции и капитального ремонта либо приобретение у юридического лица жилых помещений 	
	7.2.7	В реестре недобросовестных участников аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, ведение которого осуществляется в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации, сведения о юридическом лице - поручителя (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица) 	
	7.2.8	Недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов застройщика, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, у юридического лица - поручителя 	
	7.2.9	Заявление об обжаловании указанных в пункте 7.2.8 недоимки, задолженности поручителя в установленном порядке 	
	7.2.10	Решение по указанному в пункте 7.2.9 заявлению на дату направления проектной декларации в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 	
	7.2.11	Судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята) у лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа поручителя, и главного бухгалтера поручителя или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета поручителя 	
	7.2.12	Наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в сфере строительства, реконструкции объектов капитального строительства или организации таких строительства, реконструкции и административное наказание в виде дисквалификации в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа поручителя, и главного бухгалтера поручителя или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета поручителя 	
Раздел 8. Иная не противоречащая законодательству Российской Федерации информация о застройщике	
8.1. Иная информация о застройщике 	8.1.1		
Информация о проекте строительства	
Раздел 9. О видах строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства объектов капитального строительства, их местоположении и основных характеристиках	
9.1. О количестве объектов капитального строительства, в отношении которых заполняется проектная декларация	9.1.1	Количество объектов капитального строительства, в отношении которых заполняется проектная декларация: Один	
	9.1.2	Обоснование строительства нескольких объектов капитального строительства в границах являющегося элементом планировочной структуры квартала, микрорайона, предусмотренным утвержденной документацией по планировке территории	
9.2. О видах строящихся в рамках проекта строительства объектов капитального строительства, их местоположении и основных характеристиках 	9.2.1	Вид строящегося (создаваемого) объекта капитального строительства: Многоквартирный жилой дом	
	9.2.2	Субъект Российской Федерации: Новгородская область	
	9.2.3	Район субъекта Российской Федерации: Нет	
	9.2.4	Вид населенного пункта: Город	
	9.2.5	Наименование населенного пункта: Великий Новгород	
	9.2.6	Округ в населенном пункте: Нет	
	9.2.7	Район в населенном пункте: Нет	
	9.2.8	Вид обозначения улицы: Улица	
	9.2.9	Наименование улицы: Озёрная	
	9.2.10	Дом: 14	
	9.2.11	Литера: Нет	
	9.2.12	Корпус: 3	
	9.2.13	Строение: Нет	
	9.2.14	Владение: Нет	
	9.2.15	Блок-секция: А, Б, В	
	9.2.16	Уточнение адреса: Нет	
	9.2.17	Назначение объекта: Жилой	
	9.2.18	Минимальное количество этажей в объекте: 6	
	9.2.19	Максимальное количество этажей в объекте: 8	
	9.2.20	Общая площадь объекта: 6  917, 5	
	9.2.21	Материал наружных стен и каркаса объекта: Бескаркасные со стенами из мелкоштучных материалов (кирпич) 	
	9.2.22	Материал перекрытий: Сборные многопустотные железобетонные,  монолитно-железобетонные 	
	9.2.23	Класс энергоэффективности: В 	
	9.2.24	Сейсмостойкость: Объект нормальной сейсмостойкости 
(Тип “Б” по шкале сейсмостойкости МSК-64 (здание без антисейсмических усилений)	
Раздел 10. О виде договора, для исполнения которого застройщиком осуществляется реализация проекта строительства (в случае заключения такого договора), в том числе договора, предусмотренного законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, о лицах, выполнивших инженерные изыскания, архитектурно-строительное проектирование, о результатах экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, о результатах государственной экологической экспертизы, если требование о проведении таких экспертиз установлено федеральным законом	
10.1. О виде договора, для исполнения которого застройщиком осуществляется реализация проекта строительства, в том числе договора, предусмотренного законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности	10.1.1	Договор о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса	
	10.1.2	№ 2	
	10.1.3	16.11.2015 года	
	10.1.4	Дата изменений, вносимых в договор	
10.2. О лицах, выполнивших инженерные изыскания 	10.2.1	Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания: Хозяйственное общество (общество с ограниченной ответственностью)	
	10.2.2	Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационно-правовой формы: «НовгородТИСИЗ»	
	10.2.3	Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания	
	10.2.4	Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания	
	10.2.5	Отчество индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания (при наличии)	
	10.2.6	Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего инженерные изыскания: 5321047225	
10.3. О лицах, выполнивших архитектурно-строительное проектирование 	10.3.1	Организационно-правовая форма организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование: Хозяйственное общество (общество с ограниченной ответственностью)	
	10.3.2	Полное наименование организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование, без указания организационно-правовой формы: «Архиград-С»	
	10.3.3	Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование	
	10.3.4	Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование	
	10.3.5	Отчество индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование (при наличии)	
	10.3.6	Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего архитектурно-строительное проектирование: 5321172868	
10.4. О результатах экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 	10.4.1	Вид заключения экспертизы: Положительное заключение экспертизы результатов инженерных изысканий	
	10.4.2	Дата выдачи заключения экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов проектной документации: 05.09.2016 г.	
	10.4.3	Номер заключения экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий: 53-2-1-2-0135-16	
	10.4.4	Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий: Учреждение (Государственное автономное учреждение)	
	10.4.5	Полное наименование организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий, без указания организационно-правовой формы: «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Новгородской области»	
	10.4.6	Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий: 5321037033	
10.4. О результатах экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 	10.4.1	Вид заключения экспертизы: Положительное заключение экспертизы инженерных изысканий	
	10.4.2	Дата выдачи заключения экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий: 04.07.2016 г.	
	10.4.3	Номер заключения экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий: 53-1-1-1-0105-16	
	10.4.4	Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий: Учреждение (Государственное автономное учреждение)	
	10.4.5	Полное наименование организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий, без указания организационно-правовой формы: «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Новгородской области»	
	10.4.6	Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий: 5321037033	
10.6. Об индивидуализирующем объект, группу объектов капитального строительства коммерческом обозначении 	10.6.1	Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект, группу объектов: Жилой комплекс «Радуга»	
Раздел 11. О разрешении на строительство	
11.1. О разрешении на строительство	11.1.1	Номер разрешения на строительство: 53-RU-53301000-74-2016	
	11.1.2	Дата выдачи разрешения на строительство: 16.09.2016 г.	
	11.1.3	Срок действия разрешения на строительство: До 16.05.2018 г.	
	11.1.4	Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство: Нет	
	11.1.5	Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство: Администрация Великого Новгорода	
Раздел 12. О правах застройщика на земельный участок, на котором осуществляется строительство (создание) многоквартирного дома либо многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе о реквизитах правоустанавливающего документа на земельный участок, о собственнике земельного участка (в случае, если застройщик не является собственником земельного участка), о кадастровом номере и площади земельного участка	
12.1. О правах застройщика на земельный участок, на котором осуществляется строительство (создание) многоквартирного дома либо многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе о реквизитах правоустанавливающего документа на земельный участок 	12.1.1	Вид права застройщика на земельный участок: Право аренды	
	12.1.2	Вид договора: Договор аренды земельных участков из земель, находящихся в государственной собственности, образованных из земельного участка, предоставленного для комплексного освоения территории в целях строительства жилья экономического класса от 25.01.2016 года 	
	12.1.3	Номер договора, определяющего права застройщика на земельный участок: 3562-з	
	12.1.4	Дата подписания договора, определяющего права застройщика на земельный участок: 25.01.2016 года	
	12.1.5	Дата государственной регистрации договора, определяющего права застройщика на земельный участок 12.02.2016 года	
	12.1.6	Дата окончания действия права застройщика на земельный участок 15.11.2020 года 	
	12.1.7	Дата государственной регистрации изменений в договор Нет	
	12.1.8	Наименование уполномоченного органа, предоставившего земельный участок в аренду Департамент имущественных отношений и государственных закупок Новгородской области	
	12.1.9	Номер акта уполномоченного органа о предоставлении земельного участка в аренду Приказ № 126 	
	12.1.10	Дата акта уполномоченного органа о предоставлении земельного участка в аренду 25.01.2016 года	
	12.1.11	Дата государственной регистрации права аренды: 12.02.2016 года	
12.2. О собственнике земельного участка	12.2.1	Собственник земельного участка: Департамент имущественных отношений и государственных закупок Новгородской области	
	12.2.2	Организационно-правовая форма собственника земельного участка: Учреждение	
	12.2.3	Полное наименование собственника земельного участка, без указания организационно-правовой формы Департамент имущественных отношений и государственных закупок Новгородской области	
	12.2.4	Фамилия собственника земельного участка Нет	
	12.2.5	Имя собственника земельного участка Нет	
	12.2.6	Отчество собственника земельного участка (при наличии) Нет	
	12.2.7	Индивидуальный номер налогоплательщика юридического лица, индивидуального предпринимателя - собственника земельного участка 5321026264	
	12.2.8	Форма собственности на земельный участок: Государственная	
	12.2.9	Наименование органа, уполномоченного на распоряжение земельным участком Департамент имущественных отношений и государственных закупок Новгородской области	
12.3. О кадастровом номере и площади земельного участка	12.3.1	Кадастровый номер земельного участка: 53:23:7814702:1144	
	12.3.2	Площадь земельного участка (с указанием единицы измерения): 12  712 кв. м	
Раздел 13. О планируемых элементах благоустройства территории	
13.1. Об элементах благоустройства территории	13.1.1	Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, тротуаров: проектом предусмотрено строительство проездов и тротуаров с асфальтобетонным покрытием. Подъезд к жилому дому осуществляется с северо-западной стороны по ул. Каберова-Власьевской, а с юго-восточной со стороны ул. Бианки. 	
	13.1.2	Наличие парковочного пространства вне объекта строительства (расположение, планируемое количество машино-мест): В соответствии с градостроительным планом на участке расположены 2 многоквартирных дома (Позиция 3 и Позиция 4). Количество квартир в каждом доме – 204. Проектом предусмотрено создание гостевых парковок на 102 (88 в границах земельного участка, 14 - вне границ) машино-места со стороны ул. Каберова-Власьевская и ул. Биянки, а также со стороны двора строящегося дома из расчёта 1 машино-место на две квартиры.	
	13.1.3	Наличие дворового пространства, в том числе детских и спортивных площадок (расположение относительно объекта строительства, описание игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм, иных планируемых элементов): Проектом предусмотрено организация площадки спортивного назначения с северо-западной стороны от многоквартирного жилого дома Позиция 4, расположенной вне границ участка, отведённого под проектирование и строительство многоквартирных домов Позиция 3 и Позиция 4. Проектом предусмотрена эксплуатация данной площадки как спортплощадки для жителей многоквартирного жилого дома Позиция 4.	
	13.1.4	Площадки для размещения контейнеров для сбора твердых бытовых отходов (расположение относительно объекта строительства): Проектом предусмотрено создание площадки для сбора бытового мусора со стороны ул. Каберова-Власьевской.	
	13.1.5	Описание планируемых мероприятий по озеленению: Проектом предусмотрено озеленение в следующем объеме:
- газоны (по периметру строящегося дома) площадью 2074 кв. м; высадка деревьев (Ель обыкновенная – 3 ед., берёза пушистая – 5 ед., клён серебристый – 7 ед.); высадка цветов (роза обыкновенная – 6 ед.);
высадка кустарников (саженцы – 58 ед.). 	
	13.1.6	Соответствие требованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц: Соответствует	
	13.1.7	Наличие наружного освещения дорожных покрытий, пространств в транспортных и пешеходных зонах, архитектурного освещения (дата выдачи технических условий, срок действия, наименование организации, выдавшей технические условия): Проектом предусмотрено наружное освещение проезда, пешеходных дорожек – проектируемое от светильников, устанавливаемых на фасаде жилого дома. Освещение парковок и внутридомовых площадок проектируемое, от светильников наружного освещения. 	
	13.1.8	Описание иных планируемых элементов благоустройства	
Раздел 14. О планируемом подключении (технологическом присоединении) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости к сетям инженерно-технического обеспечения, размере платы за такое подключение и планируемом подключении к сетям связи	
14.1.1. О планируемом подключении (технологическом присоединении) к сетям инженерно-технического обеспечения 	14.1.1.1	Вид сети инженерно-технического обеспечения: Газоснабжение	
	14.1.1.2	Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения: Хозяйственное общество (Открытое акционерное общество)	
	14.1.1.3	Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения, без указания организационно-правовой формы: «Газпром газораспределение Великий Новгород»	
	14.1.1.4	Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения: 5321039753	
	14.1.1.5	Дата выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения: 17.12.2015 г.	
	14.1.1.6	Номер выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения: 92	
	14.1.1.7	Срок действия технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения: 4,5 г.	
	14.1.1.8	Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения: Не установлен	
	
14.1.2. О планируемом подключении (технологическом присоединении) к сетям инженерно-технического обеспечения 	14.1.2.1	Вид сети инженерно-технического обеспечения: Электроснабжение	
	14.1.2.2	Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения: Хозяйственное общество (Публичное Акционерное общество (ПАО)	
	14.1.2.3	Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения, без указания организационно-правовой формы: «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго»	
	14.1.2.4	Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения: 7802312751	
	14.1.2.5	Дата выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения: 28.01.2016 г.	
	14.1.2.6	Номер выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения: Нет	
	14.1.2.7	Срок действия технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения: Два года	
	14.1.2.8	Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения: Не установлен	
	
14.1.3. О планируемом подключении (технологическом присоединении) к сетям инженерно-технического обеспечения 	14.1.3.1	Вид сети инженерно-технического обеспечения: Теплоснабжение и горячее водоснабжение	
	14.1.3.2	Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения: Муниципальное унитарное предприятие	
	14.1.3.3	Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения, без указания организационно-правовой формы: «ТЕПЛОЭНЕРГО»	
	14.1.3.4	Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения: 5321058844	
	14.1.3.5	Дата выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения: 30.09.2014 г.	
	14.1.3.6	Номер выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения: 3565	
	14.1.3.7	Срок действия технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения: Не установлен	
	14.1.3.8	Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения: Не установлен	
	
14.1.4. О планируемом подключении (технологическом присоединении) к сетям инженерно-технического обеспечения 	14.1.4.1	Вид сети инженерно-технического обеспечения: Холодное водоснабжение и водоотведение	
	14.1.4.2	Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения: Муниципальное унитарное предприятие	
	14.1.4.3	Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения, без указания организационно-правовой формы: «НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ»	
	14.1.4.4	Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения: 5321058347	
	14.1.4.5	Дата выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения: 06.04.2015 г.	
	14.1.4.6	Номер выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения: 1532	
	14.1.4.7	Срок действия технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения: Пять лет	
	14.1.4.8	Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения: Не установлен	
	
14.1.5. О планируемом подключении (технологическом присоединении) к сетям инженерно-технического обеспечения 	14.1.5.1	Вид сети инженерно-технического обеспечения: Ливневое водоотведение	
	14.1.5.2	Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения: Хозяйственное общество (Открытое акционерное общество (ОАО)	
	14.1.5.3	Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения, без указания организационно-правовой формы: «Ремонт и строительство дорог»	
	14.1.5.4	Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения: 5321152043	
	14.1.5.5	Дата выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения: 29.09.2016 г.	
	14.1.5.6	Номер выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения: Нет	
	14.1.5.7	Срок действия технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения: Не установлен	
	14.1.5.8	Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения: Не установлен	
14.2.1 О планируемом подключении к сетям связи 	14.2.1.1	Вид сети связи: Диспетчеризация лифтов 	
	14.2.1.2	Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи: Хозяйственное общество (Общество с ограниченной ответственностью)	
	14.2.1.3	Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи, без указания организационно-правовой формы: «ГОРЛИФТСЕРВИС»	
	14.2.1.4	Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи: 5321170780	
14.2.2 О планируемом подключении к сетям связи 	14.2.2.1	Вид сети связи: Передача данных и доступа в информационно-телекоммуникационную сеть “Интернет” 	
	14.2.2.2	Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи: Хозяйственное общество (Открытое Акционерное общество (ОАО)	
	14.2.2.3	Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи, без указания организационно-правовой формы: «Ростелеком»	
	14.2.2.4	Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи: 7707049388	
14.2.3 О планируемом подключении к сетям связи 	14.2.3.1	Вид сети связи: Проводная телефонная связь, проводное телевизионное вещание, передача данных и доступа в информационно-телекоммуникационную сеть “Интернет”	
	14.2.3.2	Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи: Хозяйственное общество (Публичное акционерное общество)	
	14.2.3.3	Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи, без указания организационно-правовой формы: «Ростелеком»	
	14.2.3.4	Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи: 7707049388	
Раздел 15. О количестве в составе строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости жилых помещений и нежилых помещений, а также об их основных характеристиках 	
15.1. О количестве в составе строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости жилых помещений и нежилых помещений	15.1.1	Количество жилых помещений: 102	
	15.1.2	Количество нежилых помещений: 105	
	15.1.2.1	в том числе машино-мест: Нет	
	15.1.2.2	в том числе иных нежилых помещений: 105	
15.2. Об основных характеристиках жилых помещений	
Условный номер 	Назначение	Этаж расположения	Номер подъезда	Общая площадь, м2	Количество комнат	Площадь комнат	Площадь помещений вспомогательного использования	
						Условный номер комнаты	Площадь, м2	Наименование помещения	Площадь, м2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Жилое	1	1	48,49	2	1
2	16,10
10,15	Кухня
Прихожая
Санузел
Лоджия
	12,05
6,85
3,34
4,22	
2	Жилое	1	1	55,83	2	1
2	16,35
13,95	Кухня
Прихожая
Коридор
Санузел
Лождия
	11,37
7,21
3,07
3,88
3,77	
3	Жилое	1	1	34,14	1	Нет
	15	Кухня
Прихожая
Санузел
Лоджия
	12,13
3,23
3,78
4,22	
4	Жилое	1	1	43,08	1	Нет
	17,7	Кухня-гостинная
Прихожая
Санузел
Лоджия
	18,06

3,34
3,98
4,22	
5	Жилое	1	1	70,74	3	1
2
3	16,18
13,61
13,89	Кухня
Прихожая
Ванная
Туалет
Лоджия

	13,06
9,23
3,15
1,62
3,97	
6	Жилое	1	1	34,34	1	Нет
	15,11	Кухня
Прихожая
Санузел
Лоджия	11,10
4,25
3,88
4,22	
7	Жилое	2	1	48,49	2	1
2	16,10
10,15	Кухня
Прихожая
Санузел
Лоджия	12,05
6,85
3,34
4,22	
8	Жилое	2	1	55,83	2	1
2	16,35
13,95	Кухня
Прихожая
Коридор
Санузел
Лождия
	11,37
7,21
3,07
3,88
3,77	
9	Жилое	2	1	35,72	1	Нет
	16,58	Кухня
Прихожая
Санузел
Лоджия
	12,13
3,23
3,78
4,22	
10	Жилое	2	1	55,78	2	1
2	13,03
17,24	Кухня-гостинная
Прихожая
Санузел
Лоджия	12,70

8,83
3,98
3,17	
11	Жилое	2	1	70,74	3	1
2
3	16,18
13,61
13,89	Кухня
Прихожая
Ванная
Туалет
Лоджия

	13,06
9,23
3,15
1,62
3,97	
12	Жилое	2	1	34,34	1	Нет
	15,11	Кухня
Прихожая
Санузел
Лоджия	11,10
4,25
3,88
4,22	
13	Жилое	3	1	48,49	2	1
2	16,10
10,15	Кухня
Прихожая
Санузел
Лоджия	12,05
6,85
3,34
4,22	
14	Жилое	3	1	55,83	2	1
2	16,35
13,95	Кухня
Прихожая
Коридор
Санузел
Лождия
	11,37
7,21
3,07
3,88
3,77	
15	Жилое	3	1	35,72	1	Нет
	16,58	Кухня
Прихожая
Санузел
Лоджия
	12,13
3,23
3,78
4,22	
16	Жилое	3	1	55,78	2	1
2	13,03
17,24	Кухня-гостинная
Прихожая
Санузел
Лоджия	12,70

8,83
3,98
3,17	
17	Жилое	3	1	70,74	3	1
2
3	16,18
13,61
13,89	Кухня
Прихожая
Ванная
Туалет
Лоджия

	13,06
9,23
3,15
1,62
3,97	
18	Жилое	3	1	34,34	1	Нет
	15,11	Кухня
Прихожая
Санузел
Лоджия	11,10
4,25
3,88
4,22	
19	Жилое	4	1	48,49	2	1
2	16,10
10,15	Кухня
Прихожая
Санузел
Лоджия	12,05
6,85
3,34
4,22	
20	Жилое	4	1	55,83	2	1
2	16,35
13,95	Кухня
Прихожая
Коридор
Санузел
Лождия
	11,37
7,21
3,07
3,88
3,77	
21	Жилое	4	1	35,72	1	Нет
	16,58	Кухня
Прихожая
Санузел
Лоджия
	12,13
3,23
3,78
4,22	
22	Жилое	4	1	55,78	2	1
2	13,03
17,24	Кухня-гостинная
Прихожая
Санузел
Лоджия	12,70

8,83
3,98
3,17	
23	Жилое	4	1	70,74	3	1
2
3	16,18
13,61
13,89	Кухня
Прихожая
Ванная
Туалет
Лоджия

	13,06
9,23
3,15
1,62
3,97	
24	Жилое	4	1	34,34	1	Нет
	15,11	Кухня
Прихожая
Санузел
Лоджия	11,10
4,25
3,88
4,22	
25	Жилое	5	1	48,49	2	1
2	16,10
10,15	Кухня
Прихожая
Санузел
Лоджия	12,05
6,85
3,34
4,22	
26	Жилое	5	1	55,83	2	1
2	16,35
13,95	Кухня
Прихожая
Коридор
Санузел
Лождия
	11,37
7,21
3,07
3,88
3,77	
27	Жилое	5	1	35,72	1	Нет
	16,58	Кухня
Прихожая
Санузел
Лоджия
	12,13
3,23
3,78
4,22	
28	Жилое	5	1	55,78	2	1
2	13,03
17,24	Кухня-гостинная
Прихожая
Санузел
Лоджия	12,70

8,83
3,98
3,17	
29	Жилое	5	1	70,74	3	1
2
3	16,18
13,61
13,89	Кухня
Прихожая
Ванная
Туалет
Лоджия

	13,06
9,23
3,15
1,62
3,97	
30	Жилое	5	1	34,34	1	Нет
	15,11	Кухня
Прихожая
Санузел
Лоджия	11,10
4,25
3,88
4,22	
31	Жилое	1	2	34,34	1	Нет
	15,11	Кухня
Прихожая
Санузел
Лоджия
	11,10
4,25
3,88
4,22	
32	Жилое	1	2	66,10
	3	1
2
3
	10,23
13,62
16,20	Кухня
Прихожая
Коридор
Ванная
Туалет
Лоджия	11,46
6,34
3,72
2,98
1,55
3,65	
33	Жилое	1	2	43,08	1	Нет
	17,70	Кухня-гостинная
Прихожая
Санузел
Лоджия	18,06

3,34
3,98
4,22	
34	Жилое	1	2	34,14	1	Нет
	15,00
	Кухня
Прихожая
Санузел
Лоджия	12,13
3,23
3,78
4,22	
35	Жилое	1	2	55,83	2	1
2
	16,35
13,95	Кухня
Прихожая
Коридор
Санузел
Лоджия

	11,37
7,21
3,07
3,88
3,77	
36	Жилое	1	2	48,49	2	1
2
	16,10
10,15	Кухня
Прихожая
Санузел
Лоджия
	12,05
6,85
3,34
4,22	
37	Жилое	2	2	34,34	1	Нет
	15,11	Кухня
Прихожая
Санузел
Лоджия
	11,10
4,25
3,88
4,22	
38	Жилое	2	2	66,10
	3	1
2
3
	10,23
13,62
16,20	Кухня
Прихожая
Коридор
Ванная
Туалет
Лоджия	11,46
6,34
3,72
2,98
1,55
3,65	
39	Жилое	2	2	55,78	2	1
2	13,03
17,24	Кухня-гостинная
Прихожая
Санузел
Лоджия	12,70

8,83
3,98
3,17	
40	Жилое	2	2	35,72	1	Нет	16,58	Кухня
Прихожая
Санузел
Лоджия	12,13
3,23
3,78
4,22	
41	Жилое	2	2	55,83	2	1
2
	16,35
13,95	Кухня
Прихожая
Коридор
Санузел
Лоджия

	11,37
7,21
3,07
3,88
3,77	
42	Жилое	2	2	48,49	2	1
2
	16,10
10,15	Кухня
Прихожая
Санузел
Лоджия
	12,05
6,85
3,34
4,22	
43	Жилое	3	2	34,34	1	Нет
	15,11	Кухня
Прихожая
Санузел
Лоджия
	11,10
4,25
3,88
4,22	
44	Жилое	3	2	66,10
	3	1
2
3
	10,23
13,62
16,20	Кухня
Прихожая
Коридор
Ванная
Туалет
Лоджия	11,46
6,34
3,72
2,98
1,55
3,65	
45	Жилое	3	2	55,78	2	1
2	13,03
17,24	Кухня-гостинная
Прихожая
Санузел
Лоджия	12,70

8,83
3,98
3,17	
46	Жилое	3	2	35,72	1	Нет	16,58	Кухня
Прихожая
Санузел
Лоджия	12,13
3,23
3,78
4,22	
47	Жилое	3	2	55,83	2	1
2
	16,35
13,95	Кухня
Прихожая
Коридор
Санузел
Лоджия

	11,37
7,21
3,07
3,88
3,77	
48	Жилое	3	2	48,49	2	1
2
	16,10
10,15	Кухня
Прихожая
Санузел
Лоджия
	12,05
6,85
3,34
4,22	
49	Жилое	4	2	34,34	1	Нет
	15,11	Кухня
Прихожая
Санузел
Лоджия
	11,10
4,25
3,88
4,22	
50	Жилое	4	2	66,10
	3	1
2
3
	10,23
13,62
16,20	Кухня
Прихожая
Коридор
Ванная
Туалет
Лоджия	11,46
6,34
3,72
2,98
1,55
3,65	
51	Жилое	4	2	55,78	2	1
2	13,03
17,24	Кухня-гостинная
Прихожая
Санузел
Лоджия	12,70

8,83
3,98
3,17	
52	Жилое	4	2	35,72	1	Нет	16,58	Кухня
Прихожая
Санузел
Лоджия	12,13
3,23
3,78
4,22	
53	Жилое	4	2	55,83	2	1
2
	16,35
13,95	Кухня
Прихожая
Коридор
Санузел
Лоджия

	11,37
7,21
3,07
3,88
3,77	
54	Жилое	4	2	48,49	2	1
2
	16,10
10,15	Кухня
Прихожая
Санузел
Лоджия
	12,05
6,85
3,34
4,22	
55	Жилое	5	2	34,34	1	Нет
	15,11	Кухня
Прихожая
Санузел
Лоджия
	11,10
4,25
3,88
4,22	
56	Жилое	5	2	66,10
	3	1
2
3
	10,23
13,62
16,20	Кухня
Прихожая
Коридор
Ванная
Туалет
Лоджия	11,46
6,34
3,72
2,98
1,55
3,65	
57	Жилое	5	2	55,78	2	1
2	13,03
17,24	Кухня-гостинная
Прихожая
Санузел
Лоджия	12,70

8,83
3,98
3,17	
58	Жилое	5	2	35,72	1	Нет	16,58	Кухня
Прихожая
Санузел
Лоджия	12,13
3,23
3,78
4,22	
59	Жилое	5	2	55,83	2	1
2
	16,35
13,95	Кухня
Прихожая
Коридор
Санузел
Лоджия

	11,37
7,21
3,07
3,88
3,77	
60	Жилое	5	2	48,49	2	1
2
	16,10
10,15	Кухня
Прихожая
Санузел
Лоджия
	12,05
6,85
3,34
4,22	
61	Жилое	1	3	69,08	3	1
2
3	10,00
15,04
14,18	Кухня
Прихожая
Коридор
Гардероб
Ванная
Туалет
Лоджия

	11
7,28
3,62
3,46
2,88
1,62
4,22
	
62	Жилое	1	3	37,73	1	Нет
	14,78	Кухня
Прихожая
Гардероб
Санузел
Лоджия
	11,08
4,32
3,85
3,70
4,22	
63	Жилое	1	3	65,36	3	1
2
3	11,92
14,44
10,52	Кухня
Прихожая
Ванная
Туалет
Лоджия
	11,30
12,14
3,42
1,62
4,58
	
64	Жилое	1	3	53,28	2	1
2	14,34
14,26	Кухня
Прихожая
Санузел
Лоджия	13,45
7,35
3,88
4,58	
65	Жилое	1	3	38,84	1	Нет
	15,07	Кухня
Прихожая
Санузел
Лоджия	12,23
8,33
3,21
4,58	
66	Жилое	1	3	32,93	1	Нет
	9,98	Кухня
Гардероб
Прихожая
Санузел
Лоджия	10,69
3,54
4,92
3,80
4,58	
67	Жилое	2	3	69,08	3	1
2
3	10,00
15,04
14,18	Кухня
Прихожая
Коридор
Гардероб
Ванная
Туалет
Лоджия	11
7,28
3,62
3,46
2,88
1,62
4,22
	
68	Жилое	2	3	37,73	1	Нет
	14,78	Кухня
Прихожая
Гардероб
Санузел
Лоджия	11,08
4,32
3,85
3,70
4,22	
69	Жилое	2	3	65,36	3	1
2
3	11,92
14,44
10,52	Кухня
Прихожая
Ванная
Туалет
Лоджия
	11,30
12,14
3,42
1,62
4,58
	
70	Жилое	2	3	53,28	2	1
2	14,34
14,26	Кухня
Прихожая
Санузел
Лоджия	13,45
7,35
3,88
4,58	
71	Жилое	2	3	38,84	1	Нет
	15,07	Кухня
Прихожая
Санузел
Лоджия	12,23
8,33
3,21
4,58	
72	Жилое	2	3	32,93	1	Нет
	9,98	Кухня
Гардероб
Прихожая
Санузел
Лоджия	10,69
3,54
4,92
3,80
4,58	
73	Жилое	3	3	69,08	3	1
2
3	10,00
15,04
14,18	Кухня
Прихожая
Коридор
Гардероб
Ванная
Туалет
Лоджия	11
7,28
3,62
3,46
2,88
1,62
4,22
	
74	Жилое	3	3	37,73	1	Нет
	14,78	Кухня
Прихожая
Гардероб
Санузел
Лоджия	11,08
4,32
3,85
3,70
4,22	
75	Жилое	3	3	65,36	3	1
2
3	11,92
14,44
10,52	Кухня
Прихожая
Ванная
Туалет
Лоджия
	11,30
12,14
3,42
1,62
4,58
	
76	Жилое	3	3	53,28	2	1
2	14,34
14,26	Кухня
Прихожая
Санузел
Лоджия	13,45
7,35
3,88
4,58	
77	Жилое	3	3	38,84	1	Нет
	15,07	Кухня
Прихожая
Санузел
Лоджия	12,23
8,33
3,21
4,58	
78	Жилое	3	3	32,93	1	Нет
	9,98	Кухня
Гардероб
Прихожая
Санузел
Лоджия	10,69
3,54
4,92
3,80
4,58	
79	Жилое	4	3	69,08	3	1
2
3	10,00
15,04
14,18	Кухня
Прихожая
Коридор
Гардероб
Ванная
Туалет
Лоджия	11
7,28
3,62
3,46
2,88
1,62
4,22
	
80	Жилое	4	3	37,73	1	Нет
	14,78	Кухня
Прихожая
Гардероб
Санузел
Лоджия	11,08
4,32
3,85
3,70
4,22	
81	Жилое	4	3	65,36	3	1
2
3	11,92
14,44
10,52	Кухня
Прихожая
Ванная
Туалет
Лоджия
	11,30
12,14
3,42
1,62
4,58
	
82	Жилое	4	3	53,28	2	1
2	14,34
14,26	Кухня
Прихожая
Санузел
Лоджия	13,45
7,35
3,88
4,58	
83	Жилое	4	3	38,84	1	Нет
	15,07	Кухня
Прихожая
Санузел
Лоджия	12,23
8,33
3,21
4,58	
84	Жилое	4	3	32,93	1	Нет
	9,98	Кухня
Гардероб
Прихожая
Санузел
Лоджия	10,69
3,54
4,92
3,80
4,58	
85	Жилое	5	3	69,08	3	1
2
3	10,00
15,04
14,18	Кухня
Прихожая
Коридор
Гардероб
Ванная
Туалет
Лоджия	11
7,28
3,62
3,46
2,88
1,62
4,22
	
86	Жилое	5	3	37,73	1	Нет
	14,78	Кухня
Прихожая
Гардероб
Санузел
Лоджия	11,08
4,32
3,85
3,70
4,22	
87	Жилое	5	3	65,36	3	1
2
3	11,92
14,44
10,52	Кухня
Прихожая
Ванная
Туалет
Лоджия	11,30
12,14
3,42
1,62
4,58
	
88	Жилое	5	3	53,28	2	1
2	14,34
14,26	Кухня
Прихожая
Санузел
Лоджия	13,45
7,35
3,88
4,58	
89	Жилое	5	3	38,84	1	Нет
	15,07	Кухня
Прихожая
Санузел
Лоджия	12,23
8,33
3,21
4,58	
90	Жилое	5	3	32,93	1	Нет
	9,98	Кухня
Гардероб
Прихожая
Санузел
Лоджия	10,69
3,54
4,92
3,80
4,58	
91	Жилое	6	3	69,08	3	1
2
3	10,00
15,04
14,18	Кухня
Прихожая
Коридор
Гардероб
Ванная
Туалет
Лоджия	11
7,28
3,62
3,46
2,88
1,62
4,22
	
92	Жилое	6	3	37,73	1	Нет
	14,78	Кухня
Прихожая
Гардероб
Санузел
Лоджия	11,08
4,32
3,85
3,70
4,22	
93	Жилое	6	3	65,36	3	1
2
3	11,92
14,44
10,52	Кухня
Прихожая
Ванная
Туалет
Лоджия
	11,30
12,14
3,42
1,62
4,58
	
94	Жилое	6	3	53,28	2	1
2	14,34
14,26	Кухня
Прихожая
Санузел
Лоджия	13,45
7,35
3,88
4,58	
95	Жилое	6	3	38,84	1	Нет
	15,07	Кухня
Прихожая
Санузел
Лоджия	12,23
8,33
3,21
4,58	
96	Жилое	6	3	32,93	1	Нет
	9,98	Кухня
Гардероб
Прихожая
Санузел
Лоджия	10,69
3,54
4,92
3,80
4,58	
97	Жилое	7	3	69,08	3	1
2
3	10,00
15,04
14,18	Кухня
Прихожая
Коридор
Гардероб
Ванная
Туалет
Лоджия	11
7,28
3,62
3,46
2,88
1,62
4,22
	
98	Жилое	7	3	37,73	1	Нет
	14,78	Кухня
Прихожая
Гардероб
Санузел
Лоджия
	11,08
4,32
3,85
3,70
4,22	
99	Жилое	7	3	65,36	3	1
2
3	11,92
14,44
10,52	Кухня
Прихожая
Ванная
Туалет
Лоджия
	11,30
12,14
3,42
1,62
4,58
	
100	Жилое	7	3	53,28	2	1
2	14,34
14,26	Кухня
Прихожая
Санузел
Лоджия	13,45
7,35
3,88
4,58	
101	Жилое	7	3	38,84	1	Нет
	15,07	Кухня
Прихожая
Санузел
Лоджия	12,23
8,33
3,21
4,58	
102	Жилое	7	3	32,93	1	Нет
	9,98	Кухня
Гардероб
Прихожая
Санузел
Лоджия	10,69
3,54
4,92
3,80
4,58	
15.3. Об основных характеристиках нежилых помещений
										
Условный номер <59>
	Назначение
	Этаж расположения
	Номер подъезда
	Площадь, м2
	Площадь частей нежилого помещения					
					Наименование помещения	Площадь, м2				
1	2	3	4	5	6	7				
1	Нежилое
	Подвал
	Нет
	4,28	Кладовая
	4,28				
2	Нежилое
	Подвал
	Нет
	5,30
	Кладовая	5,30
				
3	Нежилое
	Подвал
	Нет
	4,42	Кладовая	4,42	
4	Нежилое	Подвал	Нет	5,69	Кладовая	5,69	
5	Нежилое	Подвал	Нет	4,7	Кладовая	4,70	
6	Нежилое
	Подвал
	Нет
	4,68
	Кладовая	4,68
	
7	Нежилое
	Подвал
	Нет
	3,79
	Кладовая	3,79
	
8	Нежилое
	Подвал
	Нет
	3,54
	Кладовая	3,54
	
9	Нежилое
	Подвал
	Нет
	4,36
	Кладовая	4,36
	
10	Нежилое
	Подвал
	Нет
	4,43	Кладовая	4,43
	
11	Нежилое
	Подвал
	Нет
	6,76	Кладовая	6,76	
12	Нежилое
	Подвал
	Нет
	3,96
	Кладовая	3,96
	
13	Нежилое
	Подвал
	Нет
	6,50
	Кладовая	6,50
	
14	Нежилое
	Подвал
	Нет
	5,86	Кладовая	5,86
	
15	Нежилое
	Подвал
	Нет
	3,56	Кладовая	3,56	
16	Нежилое
	Подвал
	Нет
	5,48
	Кладовая	5,48
	
17	Нежилое
	Подвал
	Нет
	6,93	Кладовая	6,93	
18	Нежилое
	Подвал
	Нет
	5,00
	Кладовая	5,00
	
19	Нежилое
	Подвал
	Нет
	4,17	Кладовая	4,17	
20	Нежилое
	Подвал
	Нет
	6,66
	Кладовая	6,66
	
21	Нежилое
	Подвал
	Нет
	4,36
	Кладовая	4,36
	
22	Нежилое
	Подвал
	Нет
	4,38	Кладовая	4,38	
23	Нежилое
	Подвал
	Нет
	4,87	Кладовая	4,87	
24	Нежилое
	Подвал
	Нет
	4,10	Кладовая	4,10
	
25	Нежилое
	Подвал
	Нет
	3,67	Кладовая	3,67
	
26	Нежилое
	Подвал
	Нет
	5,20
	Кладовая	5,20
	
27	Нежилое
	Подвал
	Нет
	3,53	Кладовая	3,53
	
28	Нежилое
	Подвал
	Нет
	4,86
	Кладовая	4,86
	
29	Нежилое
	Подвал
	Нет
	4,85	Кладовая	4,85	
30	Нежилое
	Подвал
	Нет
	4,22	Кладовая	4,22	
31
	Нежилое
	Подвал
	Нет
	4,56	Кладовая	4,56
	
32	Нежилое
	Подвал
	Нет
	5,30
	Кладовая	5,30
	
33	Нежилое
	Подвал
	Нет
	5,30	Кладовая	5,30
	
34	Нежилое
	Подвал
	Нет
	4,19	Кладовая	4,19	
35	Нежилое
	Подвал
	Нет
	5,17	Кладовая	5,17	
36	Нежилое
	Подвал
	Нет
	4,37	Кладовая	4,37	
37	Нежилое
	Подвал
	Нет
	5,12	Кладовая	5,12	
38	Нежилое
	Подвал
	Нет
	6,52	Кладовая	6,52	
39	Нежилое
	Подвал
	Нет
	3,60
	Кладовая	3,60
	
40	Нежилое
	Подвал
	Нет
	4,72	Кладовая	4,72	
41	Нежилое
	Подвал
	Нет
	6,01
	Кладовая	6,01
	
42	Нежилое
	Подвал
	Нет
	4,26	Кладовая	4,26	
43	Нежилое
	Подвал
	Нет
	3,78	Кладовая	3,78	
44	Нежилое
	Подвал
	Нет
	5,71
	Кладовая	5,71
	
45	Нежилое
	Подвал
	Нет
	4,14	Кладовая	4,14	
46	Нежилое
	Подвал
	Нет
	5,20
	Кладовая	5,20
	
47	Нежилое
	Подвал
	Нет
	4,26
	Кладовая	4,26	
48	Нежилое
	Подвал
	Нет
	3,57	Кладовая	3,57	
49	Нежилое
	Подвал
	Нет
	3,57	Кладовая	3,57	
50	Нежилое
	Подвал
	Нет
	5,68
	Кладовая	5,68
	
51	Нежилое
	Подвал
	Нет
	3,56	Кладовая	3,56	
52	Нежилое
	Подвал
	Нет
	4,06	Кладовая	4,06	
53	Нежилое
	Подвал
	Нет
	4,75	Кладовая	4,75	
54	Нежилое
	Подвал
	Нет
	4,29	Кладовая	4,29	
55	Нежилое
	Подвал
	Нет
	3,54	Кладовая	3,54
	
56	Нежилое
	Подвал
	Нет
	4,98
	Кладовая	4,98
	
57	Нежилое
	Подвал
	Нет
	4,85
	Кладовая	4,85
	
58	Нежилое
	Подвал
	Нет
	3,60
	Кладовая	3,60	
59	Нежилое
	Подвал
	Нет
	4,42	Кладовая	4,42
	
60	Нежилое
	Подвал
	Нет
	3,71	Кладовая	3,71	
61	Нежилое
	Подвал
	Нет
	4,47
	Кладовая	4,47
	
62	Нежилое
	Подвал
	Нет
	3,39
	Кладовая	3,39
	
63	Нежилое
	Подвал
	Нет
	2,58
	Кладовая	2,58
	
64	Нежилое
	Подвал
	Нет
	3,02	Кладовая	3,02	
65	Нежилое
	Подвал
	Нет
	3,53	Кладовая	3,53	
66	Нежилое
	Подвал
	Нет
	3,41	Кладовая	3,41	
67	Нежилое
	Подвал
	Нет
	4,47	Кладовая	4,47	
68	Нежилое
	Подвал
	Нет
	3,43	Кладовая	3,43	
69	Нежилое
	Подвал
	Нет
	3,05
	Кладовая	3,05	
70	Нежилое
	Подвал
	Нет
	2,92	Кладовая	2,92	
71	Нежилое
	Подвал
	Нет
	3,57
	Кладовая	3,57
	
72	Нежилое
	Подвал
	Нет
	3,46
	Кладовая	3,46	
73	Нежилое
	Подвал
	Нет
	4,49	Кладовая	4,49	
74	Нежилое
	Подвал
	Нет
	3,39
	Кладовая	3,39

75	Нежилое
	Подвал
	Нет
	3,07
	Кладовая	3,07
	
76	Нежилое
	Подвал
	Нет
	2,51
	Кладовая	2,51
	
77	Нежилое
	Подвал
	Нет
	3,53	Кладовая	3,53	
78	Нежилое
	Подвал
	Нет
	3,54	Кладовая	3,54	
79	Нежилое
	Подвал
	Нет
	3,93	Кладовая	3,93	
80	Нежилое
	Подвал
	Нет
	3,31	Кладовая	3,31	
81	Нежилое
	Подвал
	Нет
	3,03	Кладовая	3,03	
82	Нежилое
	Подвал
	Нет
	2,82	Кладовая	2,82	
83	Нежилое
	Подвал
	Нет
	2,61	Кладовая	2,61	
84	Нежилое
	Подвал
	Нет
	2,63	Кладовая	2,63	
85	Нежилое
	Подвал
	Нет
	4,40
	Кладовая	4,40
	
86	Нежилое
	Подвал
	Нет
	3,35	Кладовая	3,35	
87	Нежилое
	Подвал
	Нет
	3,13	Кладовая	3,13	
88	Нежилое
	Подвал
	Нет
	2,82	Кладовая	2,82	
89	Нежилое
	Подвал
	Нет
	2,91	Кладовая	2,91	
90	Нежилое
	Подвал
	Нет
	2,91	Кладовая	2,91	
91	Нежилое
	Подвал
	Нет
	4,37	Кладовая	4,37	
92	Нежилое
	Подвал
	Нет
	3,31	Кладовая	3,31	
93	Нежилое
	Подвал
	Нет
	4,37	Кладовая	4,37	
94	Нежилое
	Подвал
	Нет
	3,15
	Кладовая	3,15
	
95	Нежилое
	Подвал
	Нет
	2,99
	Кладовая	2,99
	
96	Нежилое
	Подвал
	Нет
	3,13	Кладовая	3,13	
97	Нежилое
	Подвал
	Нет
	4,22	Кладовая	4,22	
98	Нежилое
	Подвал
	Нет
	2,49
	Кладовая	2,49
	
99	Нежилое
	Подвал
	Нет
	4,87
	Кладовая	4,87	
100	Нежилое
	Подвал
	Нет	2,42	Кладовая	2,42

101	Нежилое
	Подвал
	Нет
	2,49	Кладовая	2,49	
102	Нежилое
	Подвал
	Нет
	2,42	Кладовая	2,42	
103	Нежилое
	Подвал
	Нет
	4,20
	Кладовая	4,20
	
104	Нежилое
	Подвал
	Нет
	4,72
	Кладовая	4,72
	
105	Нежилое
	Подвал
	Нет
	3,80
	Кладовая	3,80
	
Раздел 16. О составе общего имущества в строящемся (создаваемом) в рамках проекта строительства многоквартирном доме (перечень помещений общего пользования с указанием их назначения и площади, перечень и характеристики технологического и инженерного оборудования, предназначенного для обслуживания более чем одного помещения в данном доме, а также иного имущества, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации) 	
16.1. Перечень помещений общего пользования с указанием их назначения и площади	
N п\п	Вид помещения	Описание места расположения помещения	Назначение помещения	Площадь, м2	
1	Кладовые подвала, технические помещения, коридоры подвала, входы в подвал	Подвал, блок-секция 1, 2, 3	Доступ к кладовым помещениям и внутренним инженерным сетям,
Размещение уборочного инвентаря	

628,25	
2	Лестничные клетки, межквартирные коридоры, тамбур	

Блок секция 1, 2, 3	Обеспечение доступа к жилым помещениям и инженерным сетям	

400,72	
3	Нижние плоскости лестничных маршей и площадок	
Блок секция 1, 2, 3	Обеспечение доступа к жилым помещениям и инженерным сетям	
321,50	
4	Машинное отделение лифта	Блок секция 3	Обеспечение работы лифта	22,7	
16.2. Перечень и характеристики технологического и инженерного оборудования, предназначенного для обслуживания более чем одного помещения в данном доме	
N п\п	Описание места расположения	Вид оборудования	Характеристики	Назначение	
1	Шахта и машинное отделение блок-секции 3	Лифт 	Предусмотреть лифты производства  Могилевского завода Лифтмаш или аналогичные. Лифт пассажирский на 7 остановок Q=630кг, V=1м/с (кабина 1100´2100´2100), проем 1200мм.	Подъем и спуск пассажиров 	
2	Блок секция 3 первый этаж	Электрический щит	Вводно-распределительное устройство (вводная и распределительная панели –шкафы 1800*600*400 мм с электрооборудованием по проекту); оборудование аварийного освещения  и АВР панели ППУ (распределительный щит ЩМП-7-0 1320*750*300) 	Электроснабжение жилого дома и входящих в его состав помещений	
3	Фасад здания (фасадный газопровод), кухни квартир  блок-секции  1,2,3 (внутренние стояки и разводка)	Внутридомовое газовое оборудование 	Фасадный газопровод и врезки выполняются из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 диаметром 57 мм и труб стальных водогазопроводных по ГОСТ 3262-75 диаметром 32 мм, с установкой запорной арматуры, крепежных и фасонных элементов по проекту.
Внутренние стояки и разводка выполняются из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* диметрами 15, 20, 25 и 32 мм по проекту с установкой запорной арматуры, крепежных и фасонных элементов по проекту.
В кухне газ поступает от стояка в газ.счетчик G-4, затем к газ.плите и отопительному котлу Vitopend-100 N=24 кВт.
От отопительного котла предусмотрена  система дымоудаления  продуктов сгорания «Билефельд-металл».	Газоснабжение входящих в состав здания жилых помещений	
4	Подвал
Блок-секции 1,2,3	Внутренние сети холодного водоснабжения	Трубы полипропиленовые армированные PP-R PN-10,  запорная арматура, крепеж и фасонные элементы	Холодное водоснабжение здания и входящих в его состав помещений	
5	Подвал
Блок-секции 1,2,3	Внутренние сети горячего водоснабжения	Трубы полипропиленовые армированные PP-R PN-20, полотенцесушители – регистры из гладких труб из нержав.стали, запорная арматура, крепеж и фасонные элементы	Горячее водоснабжение жилых помещений здания	
6	Подвал
Квартиры 	Внутренние сети отопления с отопительными приборами	Источником  теплоснабжения являются газовые настенные котлы Vitopend-100,  двухтрубная тупиковая схема прокладки трубопроводов  из стальных обыкновенных водогазопроводных труб по ГОСТ-3262-75*, поквартирная разводка коллекторная, скрытая в стяжке пола из полиэтиленовых труб с защитным кожухом, стальные радиаторы Buderus, запорная арматура, крепеж и фасонные элементы	Отопление здания и входящих в его состав помещений	
7	Подвал
Блок-секции 1,2,3	Внутренние сети канализации	Трубы  ПВХ-U безнапорные (подвал), трубы полиэтиленовые  (выпуски), трубы  ГОСТ 22689-89 для внутренней прокладки диаметром 110 мм (стояки), фасонные детали (муфты, ревизии, тройники), крепежные элементы	Отвод хозяйственно-бытовых стоков	
8	Крыша 
Подвал
Блок-секции 1,2,3	Внутренние сети ливнестоков	Трубы полиэтиленовые РN10 ГОСТ 18599-2001, приемные воронки, выпуски	Отвод атмосферных вод с кровли здания	
9
	Блок-секции 1,2,3	Внутренние сети электроснабжения 	Распределительный щит ЩМП-7-0 по проекту, ящик с понижающим разделительным трансформатором 220/12 В , светильники, электроустановочные изделия, кабельные изделия и провода по проекту, протяжные коробки, ящики и трубы по проекту, крепежные элементы	Электроснабжение здания и входящих в его состав помещений	
10	Лестничные площадки блок-секций 1,2,3	Этажные электрощиты	Щитки осветительные этажные совмещенные с отсеком для размещения средств связи и монтажом электрооборудования по проекту	Электроснабжение здания и входящих в его состав помещений	
11	Внутренние стены блок-секций 1,2,3	Вентиляционные каналы	Вытяжная вентиляция с естественным и принудительным побуждением через вентканалы кухонь и санузлов. 	Поддержание в помещениях нормативного микроклимата (влажность, температура, воздухообмен)	
16.3. Иное имущество, входящее в состав общего имущества многоквартирного дома в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации	
N п\п	Вид имущества	Назначение имущества	Описание места расположения имущества	
1	Фундамент 	Несущая ограждающая конструкция	Периметр здания	
2	Наружные стены	Несущая ограждающая конструкция	Периметр здания	
3	Внутренние стены	Несущие конструкции	Внутренняя часть здания	
4	Парапет 	Ненесущая ограждающая конструкция 	Кровля здания 	
5	Ненесущие ограждающие конструкции (окна, двери, перила, ограждения лоджий)	Защита теплового контура здания от атмосферных воздействий, защита от падения	Проемы здания, лестничные площадки и марши, лоджии квартир 	
6	Отмостка 	Отвод дождевых и талых вод, защита фундамента	Периметр здания	
7	Крыльца с навесами	Организация входа в здание	Входы в блок-секции 1,2,3	
8	Перекрытия	Перекрытие этажей, несущие конструкции	Внутри здания между этажами	
9	Кровля	Защита от атмосферных воздействий	Сверху здания	
10	Пристенный дренаж	Удаление дождевых и талых вод	Периметр здания	
11	Земельный участок	Эксплуатация жилого дома	Земельный участок с кадастровым номером 53:23:7814702:1144 расположен в 147-м квартале в Великом Новгороде между улицами Каберова-Власьевской и Биянки	
12	Элементы наружного благоустройства, наружное освещение, малые архитектурные формы	Эксплуатация жилого дома	Земельный участок, на котором строится здание	
Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости	
17.1. Первый этап строительства	17.1.1	Этап реализации проекта строительства: I этап строительства (20 % строительной готовности)	
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: третий квартал 2016 года	
17.2. Второй этап строительства	17.2.1	Этап реализации проекта строительства: II этап строительства (40 % строительной готовности)	
	17.2.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: второй квартал 2017 года	
17.3. Третий этап строительства	17.3.1	Этап реализации проекта строительства: III этап строительства (60 % строительной готовности)	
	17.3.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: третий квартал 2017 года	
17.4. Четвертый этап строительства	17.4.1	Этап реализации проекта строительства: IV этап строительства (80 % строительной готовности) 	
	17.4.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: четвертый квартал 2017 года	
17.5. Пятый этап строительства	17.5.1	Этап реализации проекта строительства: V этап – получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	
	17.5.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: первый квартал 2018 года	
Раздел 18. О планируемой стоимости строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости	
18.1. О планируемой стоимости строительства	18.1.1	Планируемая стоимость строительства (руб.): 30227,69 (включая сумму налога на добавленную стоимость)	
Раздел 19. О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору и (или) о банке, в котором участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу	
19.1. О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договорам участия в долевом строительстве 	19.1.1	Планируемый способ обеспечения обязательств застройщика по договорам участия в долевом строительстве: Страхование	
	19.1.2	Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у участников долевого строительства в силу закона: 53:23:7814702:1144	
19.2. О банке, в котором участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу	19.2.1	Организационно-правовая форма кредитной организации, в которой участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу Нет	
	19.2.2	Полное наименование кредитной организации, в которой участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу, без указания организационно-правовой формы Нет	
	19.2.3	Индивидуальный номер налогоплательщика кредитной организации, в которой участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу Нет	
Раздел 20. Об иных соглашениях и о сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, за исключением привлечения денежных средств участников долевого строительства	
20.1. Об иных соглашениях и о сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости	20.1.1	Вид соглашения или сделки	
	20.1.2	Организационно-правовая форма организации, у которой привлекаются денежные средства	
	20.1.3	Полное наименование организации, у которой привлекаются денежные средства, без указания организационно-правовой формы	
	20.1.4	Индивидуальный номер налогоплательщика организации, у которой привлекаются денежные средства	
	20.1.5	Сумма привлеченных средств (рублей)	
	20.1.6	Определенный соглашением или сделкой срок возврата привлеченных средств	
	20.1.7	Кадастровый номер земельного участка, являющегося предметом залога в обеспечение исполнения обязательства по возврату привлеченных средств 	
Раздел 21. О размере полностью оплаченного уставного капитала застройщика или сумме размеров полностью оплаченных уставного капитала застройщика и уставных (складочных) капиталов, уставных фондов связанных с застройщиком юридических лиц с указанием наименования, фирменного наименования, места нахождения и адреса, адреса электронной почты, номера телефона таких юридических лиц 

(не подлежит заполнению в соответствии с Приказ ом Минстроя России от 20.12.2016 N 996/пр "Об утверждении формы проектной декларации", прим. 68)	
21.1. О размере полностью оплаченного уставного капитала застройщика или сумме размеров полностью оплаченных уставного капитала застройщика и уставных (складочных) капиталов, уставных фондов связанных с застройщиком юридических лиц с указанием наименования, фирменного наименования, места нахождения и адреса, адреса электронной почты, номера телефона таких юридических лиц	21.1.1	Наличие связанных с застройщиком юридических лиц для обеспечения исполнения минимальных требований к размеру уставного (складочного) капитала застройщика	
	21.1.2	Размер уставного капитала застройщика или сумма размеров уставного капитала застройщика и уставных (складочных) капиталов, уставных фондов связанных с застройщиком юридических лиц	
21.2. О фирменном наименовании связанных с застройщиком юридических лиц 	21.2.1	Организационно-правовая форма	
	21.2.2	Фирменное наименование без указания организационно-правовой формы	
	21.2.3	Индивидуальный номер налогоплательщика	
21.3. О месте нахождения и адресе связанных с застройщиком юридических лиц 	21.3.1	Индекс	
	21.3.2	Субъект Российской Федерации	
	21.3.3	Район субъекта Российской Федерации	
	21.3.4	Вид населенного пункта 	
	21.3.5	Наименование населенного пункта	
	21.3.6	Элемент улично-дорожной сети 	
	21.3.7	Наименование элемента улично-дорожной сети	
	21.3.8	Тип здания (сооружения) 	
	21.3.9	Тип помещений 	
21.4. Об адресе электронной почты, номерах телефонов связанных с застройщиком юридических лиц 	21.4.1	Номер телефона	
	21.4.2	Адрес электронной почты	
	21.4.3	Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	
Раздел 22. Об установленном частью 2.1 статьи 3 Федерального закона N 214-ФЗ от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" размере максимальной площади всех объектов долевого строительства застройщика, соответствующем размеру уставного капитала застройщика, или о размере максимальной площади всех объектов долевого строительства застройщика и связанных с застройщиком юридических лиц, соответствующем сумме размеров уставного капитала застройщика и уставных (складочных) капиталов, уставных фондов связанных с застройщиком юридических лиц 

(не подлежит заполнению в соответствии с Приказ ом Минстроя России от 20.12.2016 N 996/пр "Об утверждении формы проектной декларации", прим. 71)	
22.1. О размере максимальной площади всех объектов долевого строительства застройщика, соответствующем размеру уставного капитала застройщика, или о размере максимальной площади всех объектов долевого строительства застройщика и связанных с застройщиком юридических лиц, соответствующем сумме размеров уставного капитала застройщика и уставных (складочных) капиталов, уставных фондов связанных с застройщиком юридических лиц 	22.1.1	Размер максимально допустимой площади объектов долевого строительства застройщика 	
	22.1.2	Размер максимально допустимой площади объектов долевого строительства застройщика и связанных с застройщиком юридических лиц 	
Раздел 23. О сумме общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе всех многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых осуществляется застройщиком в соответствии со всеми его проектными декларациями и которые не введены в эксплуатацию, а в случае, если застройщиком заключен договор поручительства в соответствии со статьей 15.3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", о сумме общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе всех многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых осуществляется застройщиком в соответствии со всеми его проектными декларациями и которые не введены в эксплуатацию, и общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе всех многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых осуществляется связанными с застройщиком юридическими лицами в соответствии со всеми их проектными декларациями и которые не введены в эксплуатацию 

(не подлежит заполнению в соответствии с Приказ ом Минстроя России от 20.12.2016 N 996/пр "Об утверждении формы проектной декларации", прим. 75)	
23.1. О сумме общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе всех многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых осуществляется застройщиком в соответствии со всеми его проектными декларациями и которые не введены в эксплуатацию.
О сумме общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе всех многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых осуществляется застройщиком в соответствии со всеми его проектными декларациями и которые не введены в эксплуатацию, и общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе всех многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых осуществляется связанными с застройщиком юридическими лицами в соответствии со всеми их проектными декларациями и которые не введены в эксплуатацию 	23.1.1	Сумма общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе всех многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых осуществляется застройщиком в соответствии со всеми его проектными декларациями и которые не введены в эксплуатацию, м2	
	23.1.2	Сумма общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе всех многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых осуществляется застройщиком в соответствии со всеми его проектными декларациями и которые не введены в эксплуатацию, и общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе всех многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых осуществляется связанными с застройщиком юридическими лицами в соответствии со всеми их проектными декларациями и которые не введены в эксплуатацию, м2	
Раздел 24. Информация в отношении объекта социальной инфраструктуры, указанная в части 6 статьи 18.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", в случае, предусмотренном частью 1 статьи 18.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"	
24.1. О виде, назначении объекта социальной инфраструктуры.
Об указанных в частях 3 и 4 статьи 18.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" договоре о развитии застроенной территории, договоре о комплексном освоении территории, в том числе в целях строительства жилья экономического класса, договоре о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей, договоре о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления, иных заключенных застройщиком с органом государственной власти или органом местного самоуправления договоре или соглашении, предусматривающих передачу объекта социальной инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность О целях затрат застройщика из числа целей, указанных в пунктах 8 - 10 и 12 части 1 статьи 18 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ, "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" о планируемых размерах таких затрат, в том числе с указанием целей и планируемых размеров таких затрат, подлежащих возмещению за счет денежных средств, уплачиваемых всеми участниками долевого строительства по договору 	24.1.1	Наличие договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объекта социальной инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность: Нет	
	24.1.2	Вид объекта социальной инфраструктуры 	
	24.1.3	Назначение объекта социальной инфраструктуры	
	24.1.4	Вид договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объекта социальной инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность	
	24.1.5	Дата договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объекта социальной инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность	
	24.1.6	Номер договора, предусматривающего безвозмездную передачу объекта социальной инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность	
	24.1.7	Наименование органа, с которым заключен договор, предусматривающий безвозмездную передачу объекта социальной инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность	
	24.1.8	N п/п	Цель (цели) затрат застройщика, планируемых к возмещению за счет денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору участия в долевом строительстве	Планируемые затраты застройщика	
		1	2	3	
Раздел 25. Иная, не противоречащая законодательству, информация о проекте	
25.1. Иная информация о проекте	25.1.1	Иная информация о проекте	

Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию	
Раздел. 26 Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию	
N п/п	дата	Наименование раздела проектной документации	Описание изменений	
1	2	3	4	

Генеральный директор ООО «ДЕЛОВОЙ ПАРТНЁР»                                                                                       М. О. Караулов